21天養(yǎng)成一個(gè)微習(xí)慣，而100天讓這個(gè)習(xí)慣固化成伴隨一生的行為。每天都堅(jiān)持學(xué)習(xí)，留言、簽到，將有機(jī)會(huì)在考前一周獲獨(dú)家內(nèi)部資料。今天是【大立行動(dòng)派·百天過一建】的第87天，已經(jīng)進(jìn)入第四個(gè)備考階段，快和小編一起背一級(jí)建造師考試的干貨吧!

 

《法規(guī)》

【第87天】

　　【考點(diǎn)展示】

　　【二審程序】

 

　　【審判監(jiān)督程序(再審程序)】

　　當(dāng)事人申請?jiān)賹?，?yīng)當(dāng)在裁定、判決生效后六個(gè)月內(nèi)提出;

　　四個(gè)例外:(1)發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，(2)原判決主要證據(jù)為偽造;(3)據(jù)以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更，以及(4)發(fā)現(xiàn)審判人員在審理該案件時(shí)貪贓枉法的，自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起六個(gè)月內(nèi)提出。

　　

《管理》

【第87天】

　　【考點(diǎn)展示】

　　建設(shè)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量驗(yàn)收

　　1.對(duì)于重要的或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行( )的“三檢”制度 。

　　A.事前檢查、事中檢查、事后檢查B.自檢、互檢、專檢

　　C.工序檢查、分項(xiàng)檢查、分部檢查D.操作者自檢、質(zhì)量員檢查、監(jiān)理工程師檢查

　　2.下列現(xiàn)場質(zhì)量檢查方法中，屬于無損檢測方法的是( )。

　　A.托線板掛錘吊線檢查 B.鐵錘敲擊檢查

　　C.留置試塊試驗(yàn)檢查 D.超聲波探傷檢查

　　3.根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300—2013)，分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收由( )主持進(jìn)行 。

　　A.監(jiān)理工程師 B.總監(jiān)理工程師

　　C.項(xiàng)目經(jīng)理 D.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

　　4.工程項(xiàng)目分部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的基本條件是( )。

　　A.所含分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格B.質(zhì)量控制資料完整

　　C.觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求 D.主控項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)合格

　　E.涉及安全和使用功能的分部工程檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定

　　5.根據(jù)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案制度，備案文件資料包括( )。

　　A.工程竣工驗(yàn)收報(bào)告 B.規(guī)劃部門出具的認(rèn)可文件

　　C.工程竣工與驗(yàn)收申請報(bào)告 D.環(huán)保部門出具的準(zhǔn)許使用文件

　　E.公安消防部門出具的準(zhǔn)許使用文件

　　【參考答案】

　　1.B;2.D;3.A;4.ABC;5.ABDE

　　

《經(jīng)濟(jì)》

【第87天】

　　【考點(diǎn)展示】

　　工程造價(jià)的計(jì)算

　　采用工程量清單計(jì)價(jià)，建筑安裝工程造價(jià)由分部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)和稅金組成。在工程量清單計(jì)價(jià)中，如按分部分項(xiàng)工程單價(jià)組成來分，工程量清單計(jì)價(jià)主要有三種形式:①工料單價(jià)法;②綜合單價(jià)法;③全費(fèi)用綜合單價(jià)法。

工料單價(jià)=人工費(fèi)+材料費(fèi)+施工機(jī)具使用費(fèi)

綜合單價(jià)=人工費(fèi)+材料費(fèi)+施工機(jī)具使用費(fèi)+管理費(fèi)+利潤

全費(fèi)用綜合單價(jià)=人工費(fèi)+材料費(fèi)+施工機(jī)具使用費(fèi)+管理費(fèi)+利潤+規(guī)費(fèi)+稅金

　　《計(jì)價(jià)規(guī)范》規(guī)定，分部分項(xiàng)工程量清單應(yīng)采用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)。但在2015 年發(fā)布實(shí)施的《建設(shè)工程造價(jià)咨詢規(guī)范)GB/T 51095——2015 中，為了貫徹工程計(jì)價(jià)的全費(fèi)用單價(jià)，強(qiáng)調(diào)最高投標(biāo)限價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)的單價(jià)應(yīng)采用全費(fèi)用綜合單價(jià)。本教材主要依據(jù)《計(jì)價(jià)規(guī)范》編寫，即采用綜合單價(jià)法計(jì)價(jià)。利用綜合單價(jià)法計(jì)價(jià)需分項(xiàng)計(jì)算清單項(xiàng)目，再匯總得到工程總造價(jià)。

 

 

《建筑》

【第87天】

　　【考點(diǎn)展示】

　　【背景資料】(一建《建筑》教材P342～343)

　　某建筑公司(乙方)于某年4月20日與某廠(甲方)簽訂了修建建筑面積為3000m²工業(yè)廠房(帶地下室)的施工合同，乙方編制的施工方案和進(jìn)度計(jì)劃已獲監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。該工程的基坑開挖土方量為4500m³,假設(shè)直接費(fèi)單價(jià)為4.2元/m³，綜合費(fèi)率為直接費(fèi)的20%。該工程的基坑施工方案規(guī)定：土方工程采用租賃一臺(tái)斗容量為lm³的反鏟挖土機(jī)施工(租賃費(fèi)450元/臺(tái)班)。甲、乙雙方合同約定5月11日開工，5月20日完工。

　　在實(shí)際施工中發(fā)生如下幾項(xiàng)事件：

　　事件一：因租賃的挖土機(jī)大修，晚開工2d，造成人員窩工10個(gè)工日;

　　事件二：基坑開挖后，因遇軟土層，接到監(jiān)理工程師5月15日停工的指令，進(jìn)行地質(zhì)復(fù)查，配合用工15個(gè)工日;

　　事件三：5月19日接到監(jiān)理工程師于5月20日復(fù)工的指令，同時(shí)提出基坑開挖深度加深2m的設(shè)計(jì)變更通知單，由此增加土方開挖量900m³;

　　事件四：5月20日～5月22日，因下罕見的大雨迫使基坑開挖暫停，造成人員窩工10個(gè)工日;

　　事件五：5月23日用30個(gè)工日修復(fù)沖壞的永久道路，5月24日恢復(fù)挖掘工作，最終基坑于5月30日挖坑完畢。

　　【問題】

　　1.建筑公司針對(duì)上述哪些事件可以向廠方要求索賠，哪些事件不可以要求索賠，并說明原因。

　　2.每項(xiàng)事件工期索賠各是多少天?總計(jì)工期索賠是多少天?

　　3.假設(shè)人工費(fèi)單價(jià)為23元/工日，因增加用工所需的管理費(fèi)為增加人工費(fèi)的30%，則合理的費(fèi)用索賠總額是多少?

　　【考點(diǎn)解析】

　　1.事件一：索賠不成立。因?yàn)樽赓U的挖土機(jī)大修延遲開工屬于承包商的自身責(zé)任。

　　事件二：索賠成立。因?yàn)槭┕さ刭|(zhì)條件變化是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商所無法合理預(yù)見的。

　　事件三：索賠成立。因?yàn)檫@是由設(shè)計(jì)變更引起的，應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任。

　　事件四：索賠成立。惡劣的自然條件或不可抗力造成的工期延誤，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　事件五：索賠成立。因惡劣的自然條件或不可抗力引起的工程損壞及修復(fù)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任。

　　2.事件二：可索賠工期5d(15日～19日)。

　　事件三：可索賠工期2d：900m³/(4500m³/10d)=2d。

　　事件四：可索賠工期3d(20日～22日)。

　　事件五：可索賠工期ld(23日)。

　　共計(jì)索賠工期5+2+3+l=lld。

　　3.(既要考慮人工費(fèi)也要考慮機(jī)械費(fèi)，未提及機(jī)械配合用工的，非承包人原因(不可抗力除外)導(dǎo)致窩工時(shí)，要考慮租賃費(fèi)，因?yàn)楸尘耙颜f機(jī)械為租賃的。∴以下事件四和事件五都可以索賠機(jī)械費(fèi))

　　事件二：人工費(fèi)：15工日×23元/工日×(l+30%)=448.5元。

　　機(jī)械費(fèi)：450元/臺(tái)班×5d=2250元。

　　事件三：(900m³×4.2元/m³)×(l+20%)=4536元。

　　(該為機(jī)械費(fèi)，包括機(jī)械司機(jī)的費(fèi)用，因?yàn)闆]有提到配合用工，所以不用考慮機(jī)械費(fèi))

　　(事件四：不可抗力或惡劣天氣造成工期延誤可以索賠，費(fèi)用各自承擔(dān)。關(guān)于窩工費(fèi)，書上沒有索賠，考試也按照承包人自己承擔(dān)，不可索賠處理，但是如果讓寫出來誰承擔(dān)的時(shí)候，寫：發(fā)包人與承包人合理分?jǐn)?

　　事件五：人工費(fèi)：30工日×23元/工日×(l+30%)=897元。

　　機(jī)械費(fèi)：450元/臺(tái)班×ld=450元。

　　可索賠費(fèi)用總額為：448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。

　　

《機(jī)電》

【第87天】

　　【案例題】

　　77.參加聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行人員應(yīng)具備的條件——P417

　　1.經(jīng)過培訓(xùn)，通過安全生產(chǎn)考試

　　2.熟悉試運(yùn)行方案和操作規(guī)程，掌握開車、停車、事故處理和調(diào)整工藝條件的技術(shù)。

　　78.建筑垃圾處理——拖運(yùn)出場的注意事項(xiàng)P379

　　施工現(xiàn)場生活區(qū)應(yīng)設(shè)置封閉式垃圾容器，施工場地生活垃圾實(shí)行袋裝化，及時(shí)清運(yùn)。

　　79.竣工驗(yàn)收的管理——主要內(nèi)容P428

　　1.編制機(jī)電工程竣工驗(yàn)收方案

　　2. 建立竣工驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)

　　3. 收集整理竣工驗(yàn)收資料

　　4. 清掃整治工程現(xiàn)場

　　5. 組織自檢自查工作

　　80.技術(shù)性回訪內(nèi)容P434

　　技術(shù)性回訪。

　　1)主要了解在工程施工過程中所采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等的技術(shù)性能和使用后的效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)加以補(bǔ)救和解決。

　　2) 便于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，獲取科學(xué)依據(jù)，不斷改進(jìn)完善，為進(jìn)一步推廣創(chuàng)造條件。這類回訪既可定期也可不定期地進(jìn)行。

　　

《市政》

【第87天】

　　【案例題】

　　

　　　　　　

《公路》

【第87天】

　　【考點(diǎn)展示】

　　各種交通安全設(shè)施的功能與構(gòu)成:

　　(一)交通標(biāo)志

　　主要起到提示、誘導(dǎo)、指示等作用。它主要包括警告標(biāo)志、禁令標(biāo)志、指示標(biāo)志、指路標(biāo)志、旅游區(qū)標(biāo)志、作業(yè)區(qū)標(biāo)志等主標(biāo)志以及附設(shè)在主標(biāo)志下的輔助標(biāo)志。

　　(二)交通標(biāo)線

　　交通標(biāo)線的主要作用是傳遞有關(guān)道路交通的規(guī)則、警告和指引交通。它是由施劃或安裝于道路上的各種線條、箭頭、文字、圖案、立面標(biāo)記、實(shí)體標(biāo)記、突起路標(biāo)等構(gòu)成的。用于施劃路面標(biāo)線的涂料分為溶劑型、熱溶型、雙組分、水性四種，如果路面標(biāo)線有反光要求，還應(yīng)在涂料中摻入或在施工時(shí)面撒玻璃珠。突起路標(biāo)根據(jù)其是否具備逆反射性能分為A、B兩類：具備逆反射性能的為A類突起路標(biāo);不具備逆反射性能的為B類突起路標(biāo)。

　　

《水利》

【第87天】

　　【考點(diǎn)展示】

1F420055 水利工程建筑材料與設(shè)備采購的質(zhì)量管理

　　和工程保修的內(nèi)容

　　一、建筑材料或工程設(shè)備采購質(zhì)量管理的主要內(nèi)容

　　1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。

　　2.有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址。

　　3.包裝和商標(biāo)式樣符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　4.工程設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖。

　　5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或?qū)嵭匈|(zhì)量認(rèn)證的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的許可證或認(rèn)證證書。

　　二、建筑工程質(zhì)量保修

　　基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期;電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年;其他項(xiàng)目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設(shè)工程的保修期，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。(與水利工程不同)

　　三、水利工程質(zhì)量保修

　　根據(jù)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》，水利工程質(zhì)量保修的主要內(nèi)容是：

　　1.保修期從工程移交證書寫明的工程完工日起一般不少于一年。有特殊要求的工程，其保修期限在合同中規(guī)定。

　　2.工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的，承擔(dān)責(zé)任的期限不受以上保修期限制。

　　3.在規(guī)定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，一般由原施工單位承擔(dān)保修，所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

　　4.工程保修期內(nèi)維修的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

 

獲取更多資料

請關(guān)注“一級(jí)建造師備考助手”微信公眾號(hào)

　　

掃一掃：一級(jí)建造師·備考助手

免費(fèi)獲取“大立行動(dòng)派·百天過一建”法規(guī)、管理、經(jīng)濟(jì)、建筑、市政、機(jī)電、公路、水利學(xué)習(xí)任務(wù)

 

 

　　相關(guān)鏈接：

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第86天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第85天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第82天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第81天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第80天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第79天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第78天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第77天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第76天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第74天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第73天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第72天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第71天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第70天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第68天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第67天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第66天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第65天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第64天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第63天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第61天超濃縮干貨!

　　【大立行動(dòng)派·百天過一建】•第60天超濃縮干貨!